公告内容
招标公告
1.招标条件
本招标项目 福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）已由 福建省发展和改革委员会以 闽发改网审投资函[****]**号文批准建设， 建设单位为 福州市马尾区人民法院， 建设资金来源 财政拨款（省发改委、省财政厅各承担**%）， 招标人为 福州市马尾区振兴乡村有限公司
， 委托的招标代理单位为 福建省闽建工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1. 工程建设地点：福州市马尾区琅岐镇通和路北侧；
2.2. 工程建设规模：
项目总建筑面积****.**平方米，其中，琅岐人民法庭****.***平方米,值班室及配电房**.**平方米。主要建设1栋人民法庭，包括审判用房、审判人员工作用房、附属用房、生活用房，以及附属配套设施。
2.3. 招标范围和内容：
（1）工程类别： 房屋建筑工程
（2）招标类型： 施工总承包 ；
（3）招标范围和内容：
招标范围为福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭施工，工程建设内容包括场地平整、土石方工程、主体结构（含预制构件）、装饰装修、给水排水工程、室外配套设施工程、绿建等招标范围内的全部施工内容。具体以招标图纸为依据，以招标人提供的工程量清单为准
其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：
建筑面积8万平方米以下的建筑工程；
用于确定注册建造师等级的相关数据：
单体建筑面积<****平方米的工业、民用与公共建筑工程；
用于确定类似工程业绩的相关数据：
/
2.4. 招标控制价（即最高投标限价，下同）：1注册后查看6元；
2.5. 工期要求：总工期为*** 个日历天， 定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）； 其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；
2.6. 标段划分（如果有）：/；
2.7. 质量要求：符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准。
3.投标人资格要求及审查办法
3.1. 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）
3.2. 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）
3.3. 本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由 具备建筑工程施工总承包资质的企业 注册后查看6注册后查看6="**">/ 为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
3.4. 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为 注册后查看6注册后查看6="**">/ 类。 应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于**分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有 注册后查看6注册后查看6="**">/ 施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。
3.5. 投标人“类似工程业绩”要求： 0个； “类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的 /。
3.6. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1个标段投标，但最多允许中标 1个标段。（适用于分标段的招标项目）
3.7. 其他资格要求：
①投标人以联合体形式投标的，联合体成员总数不得超过2家；②本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务；③其他详见招标文件。
3.8. 本招标项目采用 资格后审方式对投标人的资格进行审查。
4.招标文件的获取
凡有意参加投标者，请于 ****-**-** **:**:** 至 ****-**-** **:**:** 通过 福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn） 采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 福州市电子招投标交易系统电子标书生成器打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。
5.评标办法和定标方式
5.1 本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法。
5.2 本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
6.投标保证金的提交
6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
6.2.投标保证金提交的金额：2注册后查看0元人民币。
6.3.投标保证金提交的方式：
①应在投标截止时间之前以电汇或银行转账的形式，从投标人所在地银行的投标人企业基本帐户汇达本项目指定账户；或②按福州市建设工程招标投标年度投标保证金制度交存年度投标保证金，如果年度投标保证金的金额不足时，不足的部分按本条款①的方式补足；或③银行电子保函形式；或④电子投标保证保险形式；或⑤电子担保保函形式。（本项目投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交）
7.投标文件的递交
7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：****-**-** **:**:** 投标人应在截止时间前通过: 福州市电子招投标交易系统 递交电子投标文件；
7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在
福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）、福州建设工程招标投标信息网（https://www.fzztb.org/）
上发布。
9.联系方式
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
地址：福建省福州市马尾区琅岐镇九龙商业中心，邮编：3注册后查看7
电子邮箱:/
电话：****-8注册后查看8，传真：/
联系人： 陈工
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
地址：福州市仓山区金榕南路**号金山碧水榕城广场5#楼3层，邮编：3注册后查看8
电子邮箱:/
电话：****－8注册后查看0转****、****，传真：****-8注册后查看2
联系人： 刘佳佳、智莉、邹剑峰、林华辉、张愿
公共资源电子交易平台名称：福州市电子招投标交易系统
网址：https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn
联系电话：****-8注册后查看6
招投标监督机构名称：福州市马尾区工程招投标与造价事务中心
地址：福州市马尾区湖里路**号自贸区行政服务大厅二楼***室
联系电话：****-8注册后查看9
公共资源交易中心名称：福州市马尾区公共资源交易服务中心
地址：福州市马尾区马尾镇湖里路**号行政服务中心2楼
联系电话：****-8注册后查看3
关于暂停福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）
招标投标活动的通知
各投标人：
福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）项目已于****年**月**日在福州市马尾区公共资源交易服务中心完成开标、评标工作，并于****年**月20日开始中标候选人公示。在中标候选人公示期间收到投标人对于评标结果的异议。现根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，招标人在对异议做出最终答复前暂停招投标活动。
请各投标单位及时关注福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.ggzyfw.fj.gov.cn）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn/）、福州建设工程招标投标信息网（https://www.fzztb.org/）上发布的本项目后续相关信息。
特此通知！
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司（盖章）
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司（盖章）
日 期：***5年**月21日
关于对福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）项目
评标结果质疑的回复
福建省路应承骅建设工程有限公司：
我司于****年**月**日收到你司提交的《关于对福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）招标评审结果的质疑函（申诉报告）》，现回复如下：
1. 招标文件第8章第2节《三、已标价工程量清单有关编制人员情况表》说明第3条，“编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）”。根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（****年版）》（通用本）使用说明第五条，招标文件中以双下划线标识的内容为实质性要求。
2.招标文件第3章第2节《评标办法和标准》“经评审的最低投标价中标法”第5.1.3条款规定，“关键内容字迹模糊、无法辨认”，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审。
3.你司在投标文件中所提供的造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件，经评标委员会讨论一致认定，其关键内容字迹模糊、无法辨认，符合招标文件第3章第2节《评标办法和标准》“经评审的最低投标价中标法”第5.1.3条款规定，应否决投标。
4.《中华人民共和国招标投标法》第三十九条“评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”；《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十二条“投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容”；本项目招标文件第2章第2节《投标须知》第**.2.6条款规定，“投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出”，依照上述规定，投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认非含义不明确的内容、明显文字或者计算错误情形，不属于需澄清或者说明的范围。
5.综上，你司在投标文件中所提供的造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件，经评标委员会讨论一致认定其关键内容字迹模糊、无法辨认，并否决你司投标，事实清晰、依据充分、程序合法。
特此回复
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
****年 ** 月 ** 日
关于恢复福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）
招标投标活动的通知
各投标单位：
福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）项目于中标候选人公示期间收到投标人对于评标结果的异议。根据相关法规及文件规定，招标人于****年**月**日发布暂停招标投标活动的通知，并于****年**月**日对投标人异议内容作出回复。本项目异议事项已处理完毕，现恢复下一阶段招投标活动。请各投标单位及时关注福建省公共资源交易电子公共服务平台、福州市电子招投标交易系统、福州建设工程招标投标信息网上关于本项目的后续情况公示。
特此通知！
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司（盖章）
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司（盖章）
日 期：***5年**月**日
关于暂停福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）
招标投标活动的通知
各投标单位：
现就福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）相关事宜通知如下：福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）项目中标结果公示期内收到关于本项目评标结果的投诉，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十二条及《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标管理规定（试行）》（闽建[****]5号）第三十八的相关规定，在投诉处理结束前暂停下一阶段招投标活动。请各投标单位及时关注福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、福州建设工程招投标信息网（www.fzztb.org）、福州市电子招投标交易系统（https://fzztb.fzsggzyjyfwzx.cn）上关于本项目的后续情况公示。
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
****年**月**日
中标候选人公示
（适用于经评审最低投标价法施工招标项目）
本招标项目于****年**月**日9时**分在福州市马尾区公共资源交易服务中心开标，已由评标委员会评审完毕，现将中标候选人结果公示如下：
1、招标工程项目概况
工程项目名称：福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
建设规模：项目总建筑面积****.**平方米
招标方式：公开招标
2、评标办法及评标参数
评标办法：经评审的最低投标价中标法
评标参数：K=6.**%
3、唱标记录及投标总得分
|
序号 |
投标人名称 |
投标文件 密封情况 |
投标总报价(元) |
工期（日历天） |
工程 质量 |
项目 负责人 |
备注 |
|
详见中标候选人公示附件。 |
|||||||
4、对投标报价进行修正的原因、依据和修正结果
|
投标人名称 |
修正前 报价(元) |
修正后 报价(元) |
修正原因 |
修正依据 |
备注 |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
5、资格审查不合格或被确定为无效标、否决投标的投标人名称、原因及依据
|
投标人名称 |
评审结果 |
原因 |
依据 |
备注 |
|
福建省路应承骅建设工程有限公司 |
否决投标 |
《已标价工程量清单有关编制人员情况表》中提供的造价编制人员社保缴纳证明材料模糊不清，无法辨认。 |
依据招标文件第三章评标办法和标准，第5.1.3条款，“关键内容字迹模糊、无法辨认”。 |
/ |
6、中标候选人及其投标文件相关内容
（1）第一中标候选人名称：福建鸿源辉建设工程有限公司
工期：总工期***个日历天
工程质量：符合工程施工与质量验收规范及相关规程规范合格标准
投标总价：1注册后查看8元（其中：暂估价/万元，暂列金额5注册后查看0元）
类似工程业绩情况：
|
工程名称 |
建设单位 |
建设地点 |
竣工验收时间 |
建筑面积 |
工程造价 |
项目 负责人 |
备注 |
|
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
7、公示时间
公示期为****年**月**日至****年**月**日。
8、联系方式
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
办公地址：福建省福州市马尾区琅岐镇九龙商业中心
邮政编码：******，联系电话：****-8注册后查看8
传真： / ，联系人：陈工
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
办公地址：福州市仓山区金榕南路**号金山碧水榕城广场5#楼3层
邮政编码：3注册后查看8，联系电话：****－8注册后查看4、8注册后查看0转****、****
传真：****－8注册后查看2，联系人：刘佳佳、智莉
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期内向招标人提出。
监督机构名称：福州市马尾区工程招投标与造价事务中心
办公地址：福州市马尾区湖里路**号自贸区行政服务大厅二楼***室
联系电话：****-8注册后查看9
日期：****年**月**日
中标结果公示
本招标项目于****年**月**日9时**分在福州市马尾区公共资源交易服务中心开标，已由评标委员会评审完毕，招标人按规定确定了中标人，现将中标结果公示如下：
1、招标工程项目概况
工程项目名称：福州市马尾区人民法院琅岐人民法庭（施工）
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
建设规模：项目总建筑面积****.**平方米
招标方式：公开招标
2、评标委员会成员名单及评标办法
招标人评委： /
专家评委：刘杰、吴心坦、姜传杰、蔡红涛、李德全
评标办法：经评审的最低投标价中标法
评标参数：K =6.**%， C =/
3、中标人及其投标文件相关内容
中标人名称：福建鸿源辉建设工程有限公司
中标金额：1注册后查看8元
4、公示时间
公示期为****年**月**日至****年**月3日。
5、联系方式
招标人：福州市马尾区振兴乡村有限公司
办公地址：福建省福州市马尾区琅岐镇九龙商业中心
邮政编码：******，联系电话：****-8注册后查看8
传真： / ，联系人：陈工
招标代理机构：福建省闽建工程造价咨询有限公司
办公地址：福州市仓山区金榕南路**号金山碧水榕城广场5#楼3层
邮政编码：3注册后查看8，联系电话：****－8注册后查看4、8注册后查看0转****、****
传真：****－8注册后查看2，联系人：刘佳佳、智莉
监督机构名称：福州市马尾区工程招投标与造价事务中心
办公地址：福州市马尾区湖里路**号自贸区行政服务大厅二楼***室
联系电话：****-8注册后查看9
日期：****年**月**日
附件下载
